Titulis
Marché déjà lu par Titulis

Marché de travaux de création d'une marquise sur l'une des façades donnant sur la..

VILLE DE PARIS

Marché de travaux de création d'une marquise sur l'une des façades donnant sur la cour de l'école élémentaire Brèche aux Loups, située au 18 rue de la Brèche aux Loups 75012 Paris (longueur 25 m, largeur env. 2,7 m ; ossature métallique acier S235 peinte RAL 6005, couverture en polycarbonate compact 8 mm, gouttière et descente EP)

Remise : 14/09/2026 à 12h00
60%
sur la technique
24
pièces exigées
2
critères notés

La grille de notation de cet acheteur

Critères et pondérations recopiés du règlement de la consultation, sans reformulation. C'est sur ces poids que votre offre sera notée.

Critère n°1

60%

Valeur technique de l'offre appréciée à partir du mémoire technique, notée sur 10 (pondération 60 %)

  • Sous-critère 1 : présentation des moyens humains dédiés à la réalisation de l'opération (encadrement, préparation, exécution...), noté sur 10 (pondération40 %
  • Sous-critère 2 : méthodologie de réalisation des études et travaux (préparation, fabrication, exécution, réception), noté sur 10 (pondération40 %
  • Sous-critère 3 : calendrier directeur et méthodologie pour respecter les délais contractuels, noté sur 10 (pondération20 %

Critère n°2

40%

Prix apprécié à partir du prix global et forfaitaire, noté sur 10 (pondération 40 %)

Voici le plan de votre mémoire sur ce marché

Écrit sur la grille de notation de cette consultation, avec le poids de chaque partie tel qu'il est noté par l'acheteur.

  1. Moyens humains dédiés à la réalisation de l'opérationnoté sur 10, pondération 40 % du critère valeur technique

    • L'organigramme nominatif de l'opération : encadrement, conducteur de travaux, chef de chantier, équipes de pose, bureau d'études, avec qualifications et expérience sur ouvrages métalliques comparables.
    • Les effectifs journaliers annoncés par phase et la présence du conducteur de travaux sur site, sachant que ces engagements deviennent contractuels et sanctionnés par pénalité de 1 000 € HT par manquement.
    • L'existence d'un atelier de fabrication spécialisé en charpenterie métallique, en interne ou chez une entreprise partenaire nommée, avec ses moyens et sa localisation.
    • Les moyens matériels affectés : levage, échafaudage, outillage, véhicules conformes à l'exigence sans motorisation Diesel et Crit'Air 1 ou verte.
    • Les qualifications ou références justifiant la compétence structures métalliques (QUALIBAT 2411 ou ouvrages similaires détaillés).

  2. Méthodologie de réalisation des études et travaux (préparation, fabrication, exécution, réception)noté sur 10, pondération 40 % du critère valeur technique

    • Le contenu de la phase de préparation : relevé de géomètre complémentaire, essais de traction sur béton armé, étude d'exécution complète (plans 1/50 à 1/5, notes de calcul, dimensionnement du polycarbonate) conforme à la note du BET structure.
    • La démarche de production et de présentation en atelier du prototype d'un des 6 blocs (2 consoles, platines d'ancrage, 2 raidisseurs, 2 lisses, 1 panneau polycarbonate avec parcloses) pour approbation avant fabrication.
    • Le processus de fabrication en atelier : approvisionnement acier S235, assemblages, traitement et peinture RAL 6005, contrôles avant livraison.
    • Le mode opératoire de pose sur site : ancrages en façade, montage de l'ossature, pose du polycarbonate 8 mm, gouttière et descente EP, étanchéité et raccords.
    • Les mesures d'hygiène, de sécurité et de coactivité en site scolaire : accès, protection des tiers, propreté et repliement des installations, gestion des déchets et SOGED, chaque manquement étant pénalisé.

  3. Calendrier directeur et méthodologie pour respecter les délais contractuelsnoté sur 10, pondération 20 % du critère valeur technique

    • Un calendrier détaillé cohérent avec l'exécution limitée aux seules vacances de la Toussaint et de Noël 2026, pour un délai de 4 semaines fractionnées.
    • L'articulation entre la période de préparation et le démarrage des travaux, en levant l'écart entre les 4 semaines de l'article 3.2.2 et les 30 jours de l'article 4.2 du CCAP.
    • La façon dont les études, validations MOA/MOE/BCT et le prototype sont anticipés pour ne pas décaler la fabrication.
    • Le chemin critique, les marges internes et les mesures de rattrapage, sachant que 2 jours d'intempéries seulement sont réputés prévisibles et que le retard coûte 1 000 € HT par jour calendaire.
    • Le dispositif de suivi : réunions de chantier et présence aux rendez-vous, remise des documents de fin d'exécution et délai de levée des réserves, tous assortis de pénalités.

Ce qui décide : Le mémoire pèse 60 % de la note et devient contractuel : chaque engagement écrit (effectifs journaliers, présence du conducteur de travaux, calendrier) est directement sanctionné par des pénalités de 1 000 € HT, dans un délai de 4 semaines fractionnées sur les seules vacances scolaires.

Ce plan devient votre mémoire rédigé, partie par partie, quand vous déposez les pièces de la consultation.

Ce que cette page ne montre pas encore

  • Le mémoire écrit sur cette grille, à commencer par « Critère n°1 », 60 %.
  • Vos DC1 et DC2 remplis dans les fichiers de l'acheteur.
  • Votre bordereau de prix, dans son cadre d'origine.
Voir l'aperçu

Sans carte bancaire. Vous décidez après avoir vu.

Ce qui peut vous coûter le marché

Relevé dans les pièces de la consultation, avec la source de chaque point.

Visite de site

RC art. 2.3 : visite facultative mais « vivement conseillée ». Contacts pour organiser la visite : M. Ciro IACOBELLI, tél. 01 44 68 14 76, ciro.iacobelli@paris.fr ; ou en cas d'absence M. Pierre DORE, tél. 01 44 68 14 20, pierre.dore@paris.fr. Le CCTP art. 1.3 précise que toute visite du site nécessite un rendez-vous préalable auprès du conducteur de l'opération, et que par le dépôt de leur offre les entrepreneurs reconnaissent s'être rendus sur place.

PénalitéCCAP art. 3.3 : pénalité de 1 000 € HT par jour calendaire de retard (plafond 15 % du montant HT du marché), applicable sans mise en demeure préalable et dès le premier euro (dérogation aux art. 19.2.1, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG).
PénalitéCCAP art. 3.3 : 1 000 € HT par manquement aux obligations de moyens prévues au mémoire technique (effectifs journaliers annoncés, présence du conducteur de travaux, hygiène et sécurité...) - le mémoire technique devient contractuel et opposable.
PénalitéCCAP art. 3.3 : 1 000 € HT par jour calendaire d'absence en cas de non-exécution des prestations prévues week-ends/jours fériés malgré engagement ; 200 € HT par absence ou retard >30 min à une réunion ; 150 € HT par infraction hygiène/sécurité ; 2 000 € HT pour dégradation de voie publique ou non-repliement des installations ; 500 € HT par jour et par document de retard après exécution ; 250 € HT/jour de retard sur levée de réserves.
DélaiCCAP art. 3.2.2 et CCTP 2.1.3 : travaux à réaliser uniquement pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël 2026, délai d'exécution de 4 semaines fractionnées, avec seulement 2 jours d'intempéries réputés prévisibles.
ExigenceRC art. 3.1 : justifier soit de la qualification QUALIBAT 2411 (constructions et structures métalliques technicité courante), soit de 2 références d'ouvrages similaires détaillées (description, localisation, montant HT, maître d'ouvrage, dates) - critère de recevabilité de la candidature.
ExigenceCCTP art. 2.3.7 : prototype complet d'un des 6 blocs de la marquise (2 consoles, platines d'ancrage, 2 raidisseurs, 2 lisses, 1 panneau polycarbonate avec parcloses) à produire et présenter en atelier pour approbation MOA/MOE/BCT avant toute fabrication.
ExigenceCMT / RC 4.5 : le mémoire doit démontrer la présence en interne, ou via une entreprise partenaire nommée, d'un atelier de fabrication spécialisé en charpenterie métallique.
ExigenceRC art. 1.4.2 : interdiction de formuler des réserves sur les conditions d'exécution ou spécifications environnementales sous peine d'offre irrégulière ; CCAP 1.5.2 : véhicules sans motorisation Diesel, Crit'Air 1 ou verte, SOGED à remettre sous 4 semaines après démarrage de la préparation.
IncohérenceLe CCAP art. 3.2.2 fixe la période de préparation à 4 semaines tandis que l'art. 4.2 la fixe à 30 jours ; la notice DP11 indique une largeur de marquise d'environ 3 m alors que le CCTP indique 2,7 m.
PièceCCTP art. 3.2.1 et 3.2.2 : relevé de géomètre complémentaire et essais de traction sur béton armé à la charge de l'entreprise, ainsi qu'une étude d'exécution complète (plans 1/50 à 1/5, notes de calcul, dimensionnement polycarbonate) conforme à la note du BET structure.

Le dossier à constituer

Les 24 pièces exigéesafficher
  • CANDIDATURE :
  • Déclaration sur l'honneur égalité professionnelle entre les femmes et les hommesdûment renseignée, datée et signée (trame de l'acheteur, annexe à l'AE)
  • Imprimé DC1 (ou lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants)comprenant déclaration sur l'honneur cas d'exclusion et emploi des travailleurs handicapés ; ou DUME
  • Imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou membre du groupement)dans sa version à jour ; un par membre du groupement
  • Déclaration de chiffre d'affaires global et CA travaux objet du marché sur les 3 derniers exercicesdans le DC2
  • Déclaration des effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement sur les 3 dernières annéesdans le DC2
  • Justification de la qualification QUALIBAT 2411 - Constructions et structures métalliques (technicité courante) OU 2 références d'ouvrages similairespour chaque référence : description des travaux et spécificités techniques, localisation, montant HT, identité du maître d'ouvrage, dates de réalisation
  • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
  • Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières annéesappuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, avec montant, époque, lieu
  • Éléments permettant d'apprécier les moyens financiers, humains et matériels + le cas échéant liste des chantiers en cours (montant et nature)
  • Attestation sur l'honneur de mise en œuvre de l'obligation de négociation (art. L.2242-5 code du travail)sur papier libre, par chaque candidat et chaque membre du groupement
  • OFFRE :
  • Acte d'engagement (AE) et ses annexessignature exigée au stade de l'attribution (RC art. 6.2) ; annexes : déclaration égalité professionnelle F/H, synthèse SPASER, DC4 version Ville de Paris
  • Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)sur le cadre fourni (EE 18 BAL_Marquise_DPGF_vierge) ; aucune restriction/réserve/modification (réputée nulle) ; peut être rectifiée pour harmonie avec l'AE
  • Mémoire technique du soumissionnairecadre de mémoire technique (CMT) fourni pouvant être utilisé ; un mémoire unique en cas de groupement ; devient contractuel après notification
  • Attestation d'assurance
  • RIBun RIB par cotraitant en cas de cotraitance
  • Déclaration de sous-traitance (DC4 version Ville de Paris)le cas échéant, dûment remplie et signée par le sous-traitant et le soumissionnaire ; exigée au stade de l'offre si les capacités sont apportées par un sous-traitant
  • ATTRIBUTION :
  • Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le soumissionnaire+ document d'habilitation signé par les membres en cas de groupement
  • Certificats fiscaux et sociaux (impôts, art. L.243-15 code sécurité sociale de moins de 6 mois, caisses de congés payés/chômage intempéries)
  • Le cas échéant pièces des art. R.1263-12, D.8222-5, D.8222-7, D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail
  • Extrait K, Kbis, D ou équivalentdatant de moins de trois mois
  • Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire
Montant, durée et modalités de dépôtafficher

Durée : Période de préparation : 4 semaines / 30 jours (non incluse dans le délai d'exécution, démarre à la notification) ; Fabrication : 6 semaines ; Durée d'exécution globale : 4 semaines fractionnées ; démarrage prévisionnel des travaux le 17 octobre 2026 ; travaux prévus pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël 2026 ; GPA : 365 jours (1 an)

  • RC art. 5.2.1 : réponse attendue par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation ; aucun envoi par télécopie ou courriel accepté.
  • RC art. 2.2 et art. 7 : plateforme https://marches.maximilien.fr (retrait du DCE et dépôt) ; inscription gratuite et nécessaire ; assistance téléphonique 01 76 64 74 08, 9h-19h jours ouvrés.
  • RC art. 5.1 : en cas d'envois successifs, seul le dernier pli déposé avant la date limite est retenu ; les date et heure limites valent aussi pour les copies de sauvegarde.
  • RC art. 3.2 : signature électronique - les soumissionnaires peuvent apposer la signature directement sur le ou les fichiers devant être datés et signés aux termes du RC ; RC art. 6.2 : la signature de l'acte d'engagement est exigée au stade de l'attribution.
  • RC art. 3.2 : en cas de remise sous format papier, il est demandé de joindre également les éléments sous format informatique sur support physique électronique (CD-ROM...) ; l'absence de ce support n'est pas une cause de rejet ; en cas de discordance le papier fait foi.
  • RC art. 2.4 : questions au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite, via la plateforme https://www.marches.maximilien.fr ; réponses au plus tard 6 jours avant la date limite ; adresse d'expédition possible noreply@paris.fr (à ne pas bloquer).

Vous avez lu le marché. Titulis fait le reste.

Vous ne déposez rien pour voir : l'aperçu du mémoire écrit sur cette grille est gratuit et sans carte bancaire.

  1. Go ou no-go, d'abord

    L'outil dit si ce marché est jouable pour vous avant que vous n'écriviez une ligne, et il le dit même quand la réponse est non.

  2. Le mémoire sur cette grille

    Écrit critère par critère dans les pondérations ci-dessus, à partir des informations de votre entreprise. Rien n'est inventé.

  3. Ce que des marchés comparables ont été payés

    Pour chiffrer sans naviguer à vue, à partir des données essentielles de la commande publique.

  4. Vos DC1, DC2 et vos bordereaux remplis

    Directement dans les fichiers de l'acheteur, sans toucher à leur structure. Le dossier part complet, pas seulement le mémoire.

  5. Le contrôle avant le dépôt

    Un second modèle relit l'offre et pointe tout fait affirmé sans source, plus ce qui la rendrait irrégulière.

Lancer l'aperçu gratuit sur ce marché

Le dossier complet est à 199 EUR à l'unité. Vous décidez après avoir vu.

Ce marché n'est pas pour vous ? Testez Titulis sur un de vos dossiers en cours.

Lecture produite par Titulis le 04/09/2026 à partir de l'avis n° 26-80017 (avis au BOAMP) et du règlement de la consultation. Seuls les documents officiels de la consultation font foi : vérifiez les dates et les exigences dans le dossier remis par l'acheteur.