Titulis
Marché déjà lu par Titulis

Travaux de réhabilitation et d'extension d'une Maison de Santé

Mairie de Pecquencourt

Travaux de réhabilitation et d'extension d'une Maison de Santé, Rue de Génissiat - 59146 Pecquencourt

Remise : Vendredi 11/09/2026 à 12 heuresVisite obligatoire
60 pts
sur la technique
16
pièces exigées
9
lots
3
critères notés

La grille de notation de cet acheteur

Critères et pondérations recopiés du règlement de la consultation, sans reformulation. C'est sur ces poids que votre offre sera notée.

CRITERES TECHNIQUES DE L'OFFRE

60 pts

60 points (LOT 1 et LOTS 2 à 9)

  • Moyens humains et matériels mis à disposition spécifiquement pour le projet, y compris sous-traitance, organigramme complet de l'entreprise et organigramme de l'équipe dédiée ; encadrement, nombre de salariés affectés par tâche (organigramme du chantier, CV des interlocuteurs, modes opératoires, moyens matériels) : 20 points (lot 1) / 24 points (lots 2 à 9)20 pts
  • Plan d'installation de chantier : 3 points (lot 1) / 0 point (lots 2 à 9)3 pts
  • Méthodologie avec présentation des diverses mesures envisagées pour la construction contre l'existant (système de fondations et méthodologie d'exécution contre l'existant) ; Méthodologie liée à la démolition des existants (mode opératoire, moyens techniques et matériels proposés) : 3 points (lot 1) / 0 point (lots 2 à 9)3 pts
  • Qualité des produits et matériaux proposés, garanties (fiches techniques des produits prescrits au CCTP et proposés par l'entreprise) : 10 points /10 pts
  • Descriptions des moyens d'autocontrôle pour assurer la qualité des prestations : 2 points /2 pts
  • Moyens mis en œuvre pour garantir la santé sur le chantier (formation / équipements de protection collective et individuelle) : 2 points /2 pts
  • Méthode pour gérer les déchets de chantier : moyens de tri, collecte, évacuation et traçabilité pendant les travaux : 2 points (lot 1) / 4 points (lots 2 à 9)2 pts
  • Délai d'exécution des travaux : fourniture d'un planning détaillé en jours de travail s'inscrivant dans le calendrier général du maître d'œuvre, précisions sur les effectifs par tâche : 18 points /18 pts

CRITERES PRIX

40 pts

40 points

  • Prix des prestations (offre « conforme » la plus basse / offre de prix) x 4035 pts
  • Qualité de réponse DPGF5 pts

Total

100 pts

100 points

Voici le plan de votre mémoire sur ce marché

Écrit sur la grille de notation de cette consultation, avec le poids de chaque partie tel qu'il est noté par l'acheteur.

  1. Moyens humains et matériels mis à disposition spécifiquement pour le projet20 points (lot 1) / 24 points (lots 2 à 9)

    • L'organigramme complet de l'entreprise et l'organigramme de l'équipe dédiée au chantier, avec les noms et les fonctions.
    • Le nombre de salariés affectés par tâche et l'encadrement présent sur site, chiffré.
    • Les CV des interlocuteurs du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, avec références comparables.
    • Les modes opératoires par tâche et la liste des moyens matériels affectés au chantier.
    • La part sous-traitée, l'identité des sous-traitants et leurs capacités techniques, professionnelles et financières.

  2. Plan d'installation de chantier3 points (lot 1) / 0 point (lots 2 à 9)

    • Le plan d'installation coté : accès, zones de stockage, cantonnements, grue et engins, clôtures.
    • La prise en compte du site en milieu occupé et des riverains, rue de Génissiat.
    • La cohérence de l'installation avec le PGCSPS et avec la coexistence des 9 lots.

  3. Méthodologie de construction contre l'existant et de démolition des existants3 points (lot 1) / 0 point (lots 2 à 9)

    • Le système de fondations retenu au contact de l'existant et sa méthode d'exécution.
    • Les mesures de protection et de suivi de l'existant pendant les travaux (reprises, étaiements, contrôles de fissures).
    • Le mode opératoire de démolition, les moyens techniques et matériels associés.
    • La prise en compte des réserves du DCE, l'étude G2 PRO n'étant pas fournie à la publication.

  4. Qualité des produits et matériaux proposés, garanties10 points / 10 points

    • Les fiches techniques des produits prescrits au CCTP et de ceux proposés par l'entreprise.
    • La conformité de chaque produit aux exigences du CCTP, poste par poste.
    • Les garanties, certifications et classements attachés aux matériaux, avec leur durée.
    • Les délais d'approvisionnement et les solutions de repli en cas de rupture, sachant que les variantes ne sont pas acceptées.

  5. Moyens d'autocontrôle pour assurer la qualité des prestations2 points / 2 points

    • Les points de contrôle par phase, qui les réalise et à quelle fréquence.
    • Les fiches et documents d'autocontrôle utilisés, avec preuve de traçabilité.
    • Le traitement des non-conformités et la levée des réserves.

  6. Moyens mis en œuvre pour garantir la santé sur le chantier2 points / 2 points

    • Les formations et habilitations du personnel affecté au chantier.
    • Les équipements de protection collective mis en place et leur emplacement.
    • Les équipements de protection individuelle fournis et leur contrôle.
    • L'articulation avec le PGCSPS et le coordonnateur SPS.

  7. Méthode pour gérer les déchets de chantier2 points (lot 1) / 4 points (lots 2 à 9)

    • Les moyens de tri sur site, par flux de déchets.
    • L'organisation de la collecte et de l'évacuation, avec les exutoires identifiés.
    • La traçabilité pendant les travaux : bordereaux, registre, bilan remis au maître d'œuvre.
    • Les objectifs de valorisation et de réduction des déchets.

  8. Délai d'exécution des travaux18 points / 18 points

    • Un planning détaillé en jours de travail, tâche par tâche, s'inscrivant dans le calendrier général du maître d'œuvre.
    • Les effectifs affectés à chaque tâche du planning.
    • Les interfaces avec les autres lots et le tableau des limites de prestations Bâtiment / VRD / Espaces verts.
    • Les marges, les points bloquants identifiés et les mesures de rattrapage en cas de retard.

Ce qui décide : Le mémoire pèse 60 points sur 100, dont 20 à 24 points pour les seuls moyens humains et matériels et 18 points pour le planning détaillé, mais rien ne se joue si l'offre est écartée d'entrée : la visite de site est obligatoire à l'une des deux seules dates fixées, avec attestation signée à joindre, et une offre qui ne satisfait pas à la clause d'insertion est déclarée irrecevable.

Ce plan devient votre mémoire rédigé, partie par partie, quand vous déposez les pièces de la consultation.

Ce que cette page ne montre pas encore

  • Le mémoire écrit sur cette grille, à commencer par « CRITERES TECHNIQUES DE L'OFFRE », 60 points.
  • Vos DC1 et DC2 remplis dans les fichiers de l'acheteur.
  • Votre bordereau de prix, dans son cadre d'origine.
Voir l'aperçu

Sans carte bancaire. Vous décidez après avoir vu.

Ce qui peut vous coûter le marché

Relevé dans les pièces de la consultation, avec la source de chaque point.

Visite de site obligatoire

Visite de site OBLIGATOIRE (RC art. 2.6) préalable aux lieux d'exécution, à l'une des 2 dates fixées par la Mairie : lundi 31 août 2026 à 14h00 ou mardi 1er septembre 2026 à 9h00. Aucune autre date ne pourra être fixée. Lieu : sur site, Rue de Génissiat, 59146 Pecquencourt. Aucune réponse ne sera apportée aux questions posées pendant la visite (les questions doivent être déposées via la plateforme de dématérialisation). L'attestation de visite complétée et signée fait partie des pièces de l'offre (annexe du RC).

ExigenceRC art. 2.6 : visite de site OBLIGATOIRE, uniquement le lundi 31 août 2026 à 14h00 ou le mardi 1er septembre 2026 à 9h00, aucune autre date ne pourra être fixée ; l'attestation de visite complétée et signée est une pièce de l'offre.
ExigenceRC art. 2.7 : clause d'insertion par l'activité économique obligatoire (article L2112-2 CCP) - « une offre qui ne satisferait pas à cette condition serait irrecevable pour non-conformité au cahier des charges » ; se référer au document « Clauses d'insertion Cœur d'Ostrevent ».
ExigenceRC art. 2.4 : les variantes ne sont ni demandées ni acceptées.
PièceRC art. 4.2 : attestation de visite de site complétée et signée à joindre à l'offre (annexe du RC).
PièceRC art. 4 : règles de nommage des fichiers imposées (pas d'espaces, remplacer par des _, éviter accents et caractères spéciaux, noms courts, abréviations type « MT »).
IncohérenceRC art. 3.1 : pièces du DCE incomplètes à la publication - étude G2 PRO « en attente réception » et arrêté du permis de construire « en attente obtention ».
DélaiRC art. 8 : questions à poser sur le profil d'acheteur au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres ; réponses transmises au plus tard 6 jours avant.
ExigenceRC art. 6.2 : discordance de prix - les indications du bordereau des prix unitaires prévalent ; en cas de refus de rectification du montant, l'offre est considérée comme irrégulière.
DélaiRC art. 6.2 : en cas d'audition, information au plus tard 5 jours francs avant, puis remise de l'offre issue de l'audition dans un délai de 8 jours francs.
CoordinationRC art. 3.1 : tableau des limites de prestations Bâtiment/VRD/Espaces verts et PGCSPS à intégrer (coordination entre les 9 lots).

Le dossier à constituer

Les 16 pièces exigéesafficher
  • CANDIDATURE :
  • Lettre de candidature ou DC1PDF - identifie le candidat (en cas de groupement : mandataire, chaque membre, nature du groupement) et le cas échéant les lots ; à fournir par chaque membre du groupement le cas échéant
  • Déclaration sur l'honneur visée à l'article R.2143-3 du Code de la commande publiquePDF - sauf si fourniture du DC1 ; à fournir par chaque membre du groupement
  • Chiffre d'affaires (global et du domaine d'activité objet du marché) sur les 3 derniers exercices disponiblesPDF - fourni par le groupement le cas échéant
  • Bilans ou extraits de bilan concernant les 3 dernières annéesPDF
  • Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance des risques professionnels pertinentsPDF
  • Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (montant, date, lieu, règles de l'art, bonne fin)PDF
  • Effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières annéesPDF
  • (possibilité d'utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au DCE ou le DUME / E-DUME)
  • OFFRE (le cas échéant pour chaque lot) :
  • L'acte d'engagement complétéDOC - signature au dépôt non obligatoire (à signer dès notification si attributaire)
  • La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)XLS - trame de l'acheteur à compléter
  • Le mémoire technique (répondant aux critères de jugement des offres)DOC / PDF
  • L'attestation de visite de site complétée et signéePDF - annexe du RC
  • Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre : capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitantPDF
  • PIECES A REMETTRE PAR L'ATTRIBUTAIRE (pas au dépôt) : attestation de régularité fiscale, attestation de régularité sociale URSSAF (< 6 mois), extrait K/Kbis/D1 (< 3 mois), jugements de redressement judiciaire le cas échéant, liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, documents spécifiques si établi à l'étranger, attestation d'assurance décennale, attestation d'assurance responsabilité civile, pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (statuts, Kbis, pouvoir interne), habilitation du mandataire en cas de groupement.
Allotissement : 9 lotsafficher
  • LOT N°01 : GROS-ŒUVRE ETENDU
  • LOT N°02 : MENUISERIES EXTERIEURES
  • LOT N°03 : BARDAGE
  • LOT N°04 : PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES
  • LOT N°05 : PEINTURES - SOLS SOUPLES
  • LOT N°06 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
  • LOT N°07 : ELECTRICITE
  • LOT N°08 : ASCENSEUR
  • LOT N°09 : VRD - ESPACES VERTS
Montant, durée et modalités de dépôtafficher

Durée : 40 semaines, soit 10 mois (1 mois de préparation + 9 mois de travaux), période de préparation incluse dans le délai d'exécution

  • RC préambule et art. 5 : dépôt électronique OBLIGATOIRE sur le profil d'acheteur https://marchespublics596280.fr ; il n'est plus possible de remettre une offre papier.
  • RC art. 5.2 : le dépôt doit être terminé avant la date et l'heure limites ; accusé de réception mentionnant date et heure de fin de réception ; tout dépôt terminé après est hors délai.
  • RC art. 5.3 : en cas de plis multiples d'un même candidat, seule la dernière offre reçue dans le délai est retenue, les précédentes sont rejetées sans être ouvertes.
  • RC art. 7.2 : signature de l'acte d'engagement non exigée au dépôt (le candidat s'engage à signer dès notification s'il est attributaire) ; signature électronique de niveau qualifié conforme au règlement eIDAS, format PAdES privilégié (XAdES ou CAdES admis) ; certificats RGS** admis s'ils ont été achetés avant le 01/10/2018, jusqu'à leur fin de validité.
  • RC préambule : pour les échanges de courriers, pièces jointes limitées à 60 Mo (au-delà, envoi en plusieurs fois).
  • RC préambule : questions avant la date limite via la rubrique « poser une question » de la consultation.
  • RC art. 5.1 : les dossiers remis sous enveloppe non cachetée ne sont pas retenus et sont renvoyés à leurs auteurs.

Vous avez lu le marché. Titulis fait le reste.

Vous ne déposez rien pour voir : l'aperçu du mémoire écrit sur cette grille est gratuit et sans carte bancaire.

  1. Go ou no-go, d'abord

    L'outil dit si ce marché est jouable pour vous avant que vous n'écriviez une ligne, et il le dit même quand la réponse est non.

  2. Le mémoire sur cette grille

    Écrit critère par critère dans les pondérations ci-dessus, à partir des informations de votre entreprise. Rien n'est inventé.

  3. Ce que des marchés comparables ont été payés

    Pour chiffrer sans naviguer à vue, à partir des données essentielles de la commande publique.

  4. Vos DC1, DC2 et vos bordereaux remplis

    Directement dans les fichiers de l'acheteur, sans toucher à leur structure. Le dossier part complet, pas seulement le mémoire.

  5. Le contrôle avant le dépôt

    Un second modèle relit l'offre et pointe tout fait affirmé sans source, plus ce qui la rendrait irrégulière.

Lancer l'aperçu gratuit sur ce marché

Le dossier complet est à 199 EUR à l'unité. Vous décidez après avoir vu.

Ce marché n'est pas pour vous ? Testez Titulis sur un de vos dossiers en cours.

Lecture produite par Titulis le 04/09/2026 à partir de l'avis n° 26-79841 (avis au BOAMP) et du règlement de la consultation. Seuls les documents officiels de la consultation font foi : vérifiez les dates et les exigences dans le dossier remis par l'acheteur.