Titulis
Marché déjà lu par Titulis

Marché de travaux de reprise en sous-œuvre et démolition du mur de soutènement

Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Sud (SGAMI Sud)

Marché de travaux de reprise en sous-œuvre et démolition du mur de soutènement (Bâtiment 018) au CNICG de Gramat (46) : dépose des installations et équipements intérieurs y compris plancher béton ; terrassement et fondations spéciales, reprise en sous-œuvre, micropieux, longrine, massifs, reconstitution du plancher et dalle ; déconstruction du mur, reprofilage du terrain et engazonnement (300 m²)

Remise : Lundi 14 septembre 2026 à 12h00Visite obligatoire
50%
sur la technique
13
pièces exigées
2
lots
3
critères notés

La grille de notation de cet acheteur

Critères et pondérations recopiés du règlement de la consultation, sans reformulation. C'est sur ces poids que votre offre sera notée.

Critère prix

40%

Critère technique

50%
  • 2.1 Identification et compréhension du contexte, des enjeux et des points singuliers10 %
  • 2.2 Organisation, moyens humains et matériels dédiés à l'opération10 %
  • 2.3 Qualité de la méthodologie d'exécution pour répondre au cahier des charges12 %
  • 2.4 Le calendrier (chronogramme) pour l'opération8 %
  • 2.5 Qualité des références se rapprochant du présent projet (10 références maximum) et qualifications10 %

Critère environnemental

10%

(valorisation des prestations sous l'angle de la qualité environnementale, de la RSE et du volet économique)

  • RC art. 7.2.2 : la méthode de notation n'est pas communiquée aux candidats

Voici le plan de votre mémoire sur ce marché

Écrit sur la grille de notation de cette consultation, avec le poids de chaque partie tel qu'il est noté par l'acheteur.

  1. Identification et compréhension du contexte, des enjeux et des points singuliers10 %

    • La compréhension du site : établissement du CNICG de Gramat, bâtiment 018 en site occupé et sous contraintes de sécurité, accès et circulations.
    • Les enseignements tirés de la visite obligatoire des lieux, avec les constats précis relevés sur place (état du mur de soutènement, hauteurs, mitoyennetés, réseaux).
    • Les points singuliers de l'opération : reprise en sous-œuvre sous bâtiment existant, stabilité provisoire, dépose du plancher béton, démolition du mur et talus.
    • Les enjeux pour le maître d'ouvrage : sécurité des personnes et des ouvrages voisins, maintien des activités, tenue des délais.
    • Les interfaces entre le lot 01 fondations spéciales et le lot 02 démolition, gros-œuvre, VRD, et les risques qui en découlent.

  2. Organisation, moyens humains et matériels dédiés à l'opération10 %

    • L'organigramme de chantier avec les personnes nommées, leur fonction, leur temps affecté et leur autorité de décision.
    • Les CV placés en annexe hors décompte des 20 pages, cohérents avec les effectifs et l'encadrement déclarés à la candidature.
    • Le matériel affecté au chantier, listé et chiffré : machines de forage micropieux, engins de démolition, moyens de blindage et d'étaiement, moyens de levage.
    • L'organisation de l'encadrement de la sécurité et le respect des consignes du site militaire : accès, habilitations, contrôle du personnel et des sous-traitants.
    • La part éventuellement sous-traitée, avec les entreprises et l'articulation avec le DC4.

  3. Qualité de la méthodologie d'exécution pour répondre au cahier des charges12 %

    • Le mode opératoire détaillé, phase par phase : dépose des installations et du plancher béton, terrassements, micropieux, longrine et massifs, reconstitution du plancher et de la dalle, déconstruction du mur, reprofilage et engazonnement des 300 m².
    • Les dispositions de stabilité provisoire et de reprise en sous-œuvre : étaiement, ordre de reprise, contrôle des tassements et suivi des mouvements.
    • Les contrôles et essais prévus sur les fondations spéciales et le béton, avec les points d'arrêt soumis à la maîtrise d'œuvre.
    • Pour le lot 01, si une variante de type de fondation est proposée, la description du mode et du choix technique et la prise en charge des surcoûts d'interfaces avec les autres lots.
    • La gestion des aléas : découverte de réseaux, venues d'eau, sols différents de l'étude, et les solutions de repli.

  4. Le calendrier (chronogramme) pour l'opération8 %

    • Un chronogramme lisible reprenant toutes les phases du mode opératoire, avec durées et jalons.
    • La cohérence entre le calendrier, les moyens humains et le matériel annoncés.
    • Les délais d'approvisionnement, d'études d'exécution et de validation intégrés au planning.
    • Les interfaces et enchaînements entre le lot 01 et le lot 02, avec les périodes de coactivité.
    • Les marges prévues et la manière dont un retard serait rattrapé.

  5. Qualité des références se rapprochant du présent projet et qualifications10 %

    • Dix références au maximum, en annexe hors décompte, choisies pour leur proximité technique : reprise en sous-œuvre, micropieux, démolition de soutènement, travaux en site occupé ou sensible.
    • Pour chaque référence : montant, époque, lieu, maître d'ouvrage et coordonnées, avec attestations de bonne exécution pour les plus importantes.
    • Les qualifications OPQiBi souhaitées par lot, ou les équivalences justifiées : 1010, 1201, 1233 pour le lot 01 ; 0806, 1002, 1101, 1208, 1218 pour le lot 02.
    • La cohérence entre les références présentées et la liste des travaux des cinq dernières années fournie à la candidature.
    • Les enseignements transposables de ces chantiers à l'opération de Gramat.

  6. Note environnementale (sous-dossier 3) : qualité environnementale, RSE et volet économique10 %

    • La gestion des déchets de démolition et de terrassement : nature, volumes, filières, taux de valorisation et traçabilité par bordereaux.
    • La limitation des nuisances : bruit, poussières, vibrations, protection des sols et des eaux pendant les travaux.
    • Les choix réduisant les consommations et les émissions : matériel, motorisations, transports, approvisionnements de proximité.
    • Le volet social et RSE : insertion, conditions de travail, prévention, achats responsables, avec des éléments vérifiables.
    • Le volet économique associé à ces choix, présenté dans un document distinct du mémoire technique conformément au règlement.

Ce qui décide : Le critère technique pèse 50 % contre 40 % au prix, et son sous-critère le plus lourd est la méthodologie d'exécution (12 %) ; mais le vrai verrou est administratif : sans l'attestation de visite obligatoire signée par le maître d'ouvrage, jointe à la candidature, l'offre ne peut pas être examinée.

Ce plan devient votre mémoire rédigé, partie par partie, quand vous déposez les pièces de la consultation.

Ce que cette page ne montre pas encore

  • Le mémoire écrit sur cette grille, à commencer par « Critère prix », 40 %.
  • Vos DC1 et DC2 remplis dans les fichiers de l'acheteur.
  • Votre bordereau de prix, dans son cadre d'origine.
Voir l'aperçu

Sans carte bancaire. Vous décidez après avoir vu.

Ce qui peut vous coûter le marché

Relevé dans les pièces de la consultation, avec la source de chaque point.

Visite de site obligatoire

Visite des lieux OBLIGATOIRE (RC art. 2.4). À réaliser au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres ; prise de rendez-vous par téléphone au minimum 48 heures à l'avance auprès de M. Thibault VIÉ (thibault.vie@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 05 65 10 14 35 / 06 32 98 17 92) ou Mme Marie CHENU (marie.chenu@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 05 65 10 14 36 / 06 16 51 28 12). Respect des consignes de sécurité du site ; visite non rémunérée. Une attestation signée par le maître d'ouvrage est remise à l'issue et doit impérativement être jointe à la candidature.

ExigenceRC art. 2.4 : la visite des lieux est OBLIGATOIRE et doit être réalisée au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres ; l'attestation de visite signée par le maître d'ouvrage doit impérativement être jointe à la candidature.
IncohérenceRC art. 7.2 : le mémoire technique doit être décomposé en 5 articles correspondant aux 5 sous-critères de la valeur technique, mais le critère 3 (environnemental) fait l'objet d'une note environnementale distincte (sous-dossier 3).
PièceRC art. 5.2 : le DPGF doit être remis à la fois au format XLS et au format PDF, alors que l'art. 6.1 invite à ne pas utiliser les formats .xls/.xlsx.
ExigenceRC art. 5.2 : mémoire technique limité à 20 pages, police Arial taille 11 (page de garde, sommaire, CV et références hors décompte).
PièceRC art. 5.2 : DPGF et mémoire technique doivent être SIGNÉS, et fournis pour chacun des lots en cas de réponse à plusieurs lots.
ExigenceRC art. 4.1 : interdiction de modifier la structure des documents du DCE, sous peine d'irrégularité de l'offre (art. L.2152-4 CCP).
ExigenceRC art. 1.3.1 / 5.1 : qualifications OPQiBi souhaitées ou équivalences par lot (lot 1 : 1010, 1201, 1233 ; lot 2 : 0806, 1002, 1101, 1208, 1218).
DélaiRC art. 4.4 : questions recevables jusqu'au 8e jour avant la date limite de remise des offres, via PLACE uniquement.
ExigenceRC art. 2.3.1 : variante autorisée uniquement pour le lot 1 (type de fondation), avec obligation de décrire le mode et choix technique dans le mémoire technique et de prendre à sa charge les surcoûts d'interfaces avec les autres lots.
DélaiRC art. 7.2.3 : offres valables 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le dossier à constituer

Les 13 pièces exigéesafficher
  • Lettre de candidature DC1 (modèle joint au DCE) incluant l'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupementsignature exigée ; un DC1 par membre en cas de candidature groupée
  • Pouvoir du signataire d'engager la personne ou la société qu'il représente (justificatif d'immatriculation, pouvoir de signature…)signature exigée
  • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations objet du contrat sur les trois derniers exercicesnon signée ; utiliser l'annexe du RC ; pour chaque membre en cas de groupement
  • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour les trois dernières annéesnon signée ; annexe du RC ; pour chaque membre en cas de groupement
  • Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu, règles de l'art, coordonnées des maîtres d'ouvrage)non signée ; annexe du RC ; pour chaque membre en cas de groupement
  • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidatnon signée ; annexe du RC ; pour chaque membre en cas de groupement
  • Qualifications OPQiBi souhaitées ou équivalences (lot 1 : 1010, 1201, 1233 ; lot 2 : 0806, 1002, 1101, 1208, 1218)souhaitées
  • Certificat de visite remis à l'occasion de la visite obligatoiresignature exigée (attestation signée par le maître d'ouvrage), à joindre impérativement à la candidature
  • Déclaration de sous-traitance DC4 le cas échéantmodèle du DCE obligatoire ; signée par le candidat et le sous-traitant
  • DPGF (Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) - sous-dossier 1signé ; formats XLS et PDF ; un par lot
  • Mémoire technique - sous-dossier 2signé ; un par lot ; 5 articles correspondant aux 5 sous-critères ; max 20 pages, Arial 11 ; CV et 10 références max en annexe
  • Note environnementale (argumentant le critère 3) - sous-dossier 3
  • Pièces à fournir par l'attributaire sur demande : certificat de régularité fiscale (moins de 6 mois), attestation de régularité sociale URSSAF (moins de 6 mois), numéro unique d'identification INSEE, attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité, RIB, copie des jugements si redressement judiciaire, pièces des articles R.1263-12/D.8222-5/D.8222-7/D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail en cas de détachement de salariés, convention d'interchange EDIFLEX viséepour chacun des membres en cas de candidature groupée
Allotissement : 2 lotsafficher
  • LOT 01 : Fondations spéciales (CPV 45262210-6)
  • LOT 02 : Démolition, Gros-œuvre, VRD (CPV 45111100-9, 45112000-5, 45262311-4, 44114250-9, 45262522-6)
Montant, durée et modalités de dépôtafficher

Durée : Chaque marché (lot) court de la notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution : lot 1 : 8 mois dont 1 mois de préparation ; lot 2 : 8 mois dont 1 mois de préparation. Délai global tous lots confondus : 8 mois (préparation incluse) + 12 mois de GPA, soit 20 mois

  • RC art. 6.1 : transmission dématérialisée obligatoire, dépôt sur la Plate-forme des achats de l'État (PLACE) www.marches-publics.gouv.fr, référence SGAMISUD-MAPA-2026-07-01 (refConsultation=3045454, orgAcronyme=g6l), au plus tard le lundi 14 septembre 2026 à 12h00
  • RC art. 6.1 : dossier unique comprenant les éléments de candidature et de l'offre ; pli constitué, chiffré puis téléchargé dans la salle de consultation ; heure limite = dernier octet reçu ; plis hors délai éliminés sans être lus
  • RC art. 6.1 : formats acceptés recommandés .zip, .pdf, .rtf, odt/ods/odp/odg, DWF, bmp/jpg/gif/png ; éviter .exe, .doc(x), .xls(x), .ppt(x) et les macros ; fichiers à traiter par antivirus ; possibilité de rejet du pli à défaut
  • RC art. 5.2 : DPGF à remettre aux formats XLS et PDF
  • RC art. 6.2 : copie de sauvegarde admise sur support physique (CD-rom, DVD-rom, clé USB), même forme que le dossier déposé, à faire parvenir dans le délai imparti par voie postale en recommandé AR (SGAMI Sud, BCPA, 299 chemin de Sainte Marthe - CS 90495 - 13311 Marseille cedex 14) ou par dépôt physique (2 boulevard Baratier - 13014 Marseille, 9h-12h et 14h-16h) ; pli scellé portant les mentions « OFFRE POUR : Reprise en sous-œuvre et démolition du mur de soutènement (Bâtiment 018) CNICG Gramat (46) - Marché de travaux - Lot n°… - NE PAS OUVRIR - COPIE DE SAUVEGARDE - Nom et coordonnées du soumissionnaire »
  • RC art. 5.2 : DPGF et mémoire technique signés (signature exigée sur DC1, pouvoir du signataire et certificat de visite)
  • RC art. 12.3.3 : signature électronique recommandée ; chaque document à signer doit être signé individuellement (un dossier compressé signé ne vaut pas signature des documents) ; signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3) ou signature qualifiée (niveau 4) conforme au règlement eIDAS ; l'acte d'engagement est remis à l'attributaire pour signature

Vous avez lu le marché. Titulis fait le reste.

Vous ne déposez rien pour voir : l'aperçu du mémoire écrit sur cette grille est gratuit et sans carte bancaire.

  1. Go ou no-go, d'abord

    L'outil dit si ce marché est jouable pour vous avant que vous n'écriviez une ligne, et il le dit même quand la réponse est non.

  2. Le mémoire sur cette grille

    Écrit critère par critère dans les pondérations ci-dessus, à partir des informations de votre entreprise. Rien n'est inventé.

  3. Ce que des marchés comparables ont été payés

    Pour chiffrer sans naviguer à vue, à partir des données essentielles de la commande publique.

  4. Vos DC1, DC2 et vos bordereaux remplis

    Directement dans les fichiers de l'acheteur, sans toucher à leur structure. Le dossier part complet, pas seulement le mémoire.

  5. Le contrôle avant le dépôt

    Un second modèle relit l'offre et pointe tout fait affirmé sans source, plus ce qui la rendrait irrégulière.

Lancer l'aperçu gratuit sur ce marché

Le dossier complet est à 199 EUR à l'unité. Vous décidez après avoir vu.

Ce marché n'est pas pour vous ? Testez Titulis sur un de vos dossiers en cours.

Lecture produite par Titulis le 03/09/2026 à partir de l'avis n° 26-75705 (avis au BOAMP) et du règlement de la consultation. Seuls les documents officiels de la consultation font foi : vérifiez les dates et les exigences dans le dossier remis par l'acheteur.