Marché de travaux de privatisation

Voici le plan de votre mémoire sur ce marché

Écrit sur la grille de notation de cette consultation, avec le poids de chaque partie tel qu'il est noté par l'acheteur.

1. 1.

   Mémoire technique et méthodologie d'intervention10 points

   • La méthodologie d'exécution poste par poste, adossée aux CCTP du lot concerné.
   • Les contraintes du site relevées lors de la visite obligatoire : parkings aériens en site occupé, accès, circulation des résidents.
   • L'organisation du chantier : installation, phasage, gestion des déchets, propreté, remise en état.
   • La gestion des interfaces avec l'autre lot et avec le bailleur, ainsi que l'encadrement des sous-traitants éventuels.
   • Le traitement des aléas et des points d'arrêt, la traçabilité (comptes rendus, réception des ouvrages).
2. 2.

   Qualité technique des matériaux, équipements et produits proposés10 points

   • La liste des matériaux, équipements et produits proposés, marque et référence, avec fiches techniques à l'appui.
   • La conformité aux prescriptions du CCTP du lot, sans mention « exclu » ni « non compris ».
   • Les caractéristiques utiles à un usage en extérieur et en site occupé : résistance, anti-corrosion, tenue du marquage, vandalisme.
   • Les garanties, durées de vie annoncées et disponibilité des pièces de rechange.
   • Pour le lot 2, les caractéristiques des ouvrages de serrurerie, métallerie, électricité et racks vélos ; pour le lot 1, celles des matériaux VRD, gros œuvre, peinture au sol.
3. 3.

   Planning10 points

   • Un planning détaillé par tâche, avec dates, durées et chemin critique, cohérent avec le délai du marché.
   • La préparation de chantier et les délais d'approvisionnement des matériels à long délai.
   • Le maintien de l'usage du parking pendant les travaux : phasage par zone, places neutralisées, information des résidents.
   • Les marges prévues pour intempéries et aléas, et la façon dont le retard éventuel est rattrapé.
   • La coordination du planning avec l'autre lot et avec les points de contrôle du maître d'ouvrage.
4. 4.

   Moyens humains dédiés à l'exécution du marché10 points

   • L'organigramme dédié au marché : effectifs par qualification, nommés quand c'est possible.
   • Le conducteur de travaux et le chef de chantier affectés, leur expérience et leur temps de présence sur site.
   • L'interlocuteur unique du bailleur, ses coordonnées et sa disponibilité.
   • Les habilitations et qualifications professionnelles des équipes, en lien avec les certificats joints à la candidature.
   • Les moyens de renfort mobilisables en cas de pic d'activité ou d'absence.
5. 5.

   Moyens matériels dédiés à l'exécution du marché4 points

   • La liste du matériel affecté au chantier, en nature et en quantité, distincte du parc général de l'entreprise.
   • L'adéquation du matériel aux contraintes du site : gabarit, accès, nuisances sonores, travail en site occupé.
   • Les moyens de balisage, de sécurisation des zones et de signalisation temporaire.
   • Les dispositions d'entretien et de remplacement du matériel en cas de panne.
6. 6.

   Valeur environnementale6 points

   • La gestion des déchets de chantier : tri, filières, volumes attendus, justificatifs de traçabilité.
   • La limitation des nuisances pour les résidents : bruit, poussière, emprises, horaires.
   • Les produits et matériaux à moindre impact retenus, et l'origine ou la distance d'approvisionnement.
   • La maîtrise des consommations d'eau, d'énergie et de carburant sur le chantier.
   • Les moyens de suivi et d'engagement mesurables permettant à l'acheteur de vérifier les résultats annoncés.

Ce qui décide : Le mémoire technique ne pèse que 44 points face à 50 pour le prix, mais il se joue d'abord sur la recevabilité : sans certificat de visite signé, sans cadre de mémoire du DCE renseigné tel quel en Word et PDF sous 25 pages, et sans DPGF entièrement chiffrée au format Excel reproductible, l'offre est écartée sans être analysée.

Ce plan devient votre mémoire rédigé, partie par partie, quand vous déposez les pièces de la consultation.